房屋修缮施工合同
随着法律知识的普及,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是非常有必要的行为。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编收集整理的房屋修缮施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
房屋修缮施工合同1甲方:_____________________(以下简称甲方)
住所:______市__________区__________路___号
身份证号:________________________________
乙方:_____________________(以下简称乙方)
住所:______市__________区__________路___号
法定代表人:______________________________
电话:____________________________________
鉴于:
甲方为本次要修缮的房屋的所有人,有权对此房屋进行修缮。
乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证,为有权从事房屋修缮的企业,目前合法存续。
为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务,甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则,并根据有关法律法规,制订本协议,以资共同遵守。
第一条甲方决定将位于区街_______楼_______层____号的房屋一套,建筑面积_平方米由乙方来进行修缮,乙方同意进行修缮。
第二条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。
第三条乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。
第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为_________________________;方式为______________;标准为______________(要详细写明房屋所须修缮的具体各部分以及对修缮方式和标准的要求)。
第五条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自_____年____月___日起____年____月____日到_______年_______月____日为止。
第六条本次房屋修缮的费用为______元,在本合同生效后______日内支付______元,在本次房屋修缮结束并经验收合格后______日内将尾款______元全部付清。
第七条本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外,均由乙方全权采购并由乙方来负责提供,但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。对于附件二所列的原材料,由甲方来提供(或由乙方按甲方在清单中的要求来提供)。
第八条双方约定由______来进行本次房屋修缮的验收工作,并向其支付规定报酬______元。该部分费用由甲方来负担。
第九条在本协议生效后,甲方应在______日内让乙方进场工作,并协助乙方进行与修缮有关的工作。
第十条违反本协议的约定为违约行为,应承担违约责任。
第十一条除第十二条规定的情况外,违约方应向守约方赔偿一切损失,包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。
第十二条乙方如违反本合同第五条的约定,则每迟延一天,需向甲方支付违约金______元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。
第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更:
双方合意变更并达成书面的协议;
有关政府机关的种.种行为使本次房屋修缮的行为必须修改;
不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十四条本合同自发生以下事情方可终止:
双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议;
有关政府机关的种.种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义(如上述房屋列入了拆迁范围);
不可抗力的情况使本合同必须修改。
第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决,如果在开始协商后30日内双方还未达成一致意见,任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。
第十六条本合同的所有附件均构成本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
第十七条本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。
甲方(签字):__________________________
乙方(签字):__________________________
法定代表人或授权代表(签字)____________
____________年___________月___________日
房屋修缮施工合同2甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则,就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程,双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:茶厂伍家伙房
工程地点:原澜沧茶厂住房
工程内容:按双方协商工程内容
资金来源:由甲方现金支付
二、工程承包范围
1、包工包料;
a、甲方提供水电等其它协调工作;
b、乙方负责把原有小青瓦拆掉运走(木料给甲方);
c、乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板,板厚10cm包板2.8m高,不超过原有主房屋面,钢筋按常规做,砼C20,房面做SBS防水,隔热层和保护层都不做,屋面四周做两线单砖12cm高,贴外墙砖,外墙未抹灰的抹m7.5砂浆,面层做外墙漆,内墙未抹灰处抹m5.0砂浆,做内墙仿瓷,水电在原有基础上做暗装,水管安装不在内,天花板装50元以内吸顶灯,完工后打扫好卫生交付使用。
2、乙方不做内容:所有门窗不动不做,原有的地板砖、墙面砖不动不做,原有的沟、散水不做不动,台板、洗涤池不动不做。
如甲方要求做,费用另计,乙方有责任负责保护好以前所有不动的工程内容,同时负责工程项目卫生。
三、承包金额:总伍家,每家16800.00元(大写:壹万陆仟捌佰元整),伍家总计:84000.00元(大写:捌万肆仟元整)。
四、资金支付:乙方进场后甲方每家支付壹万(伍家合计伍万元)给乙方,封顶后,每家支付伍仟(伍家合计贰万伍仟元)给乙方,剩余部份完工后一月付清。
五、乙方必须对工程质量负责,屋面一年内不能漏水。
六、此合同一式陆份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
日期:日期:
房屋修缮施工合同3工程名称:_________
发包人名称 ……此处隐藏33201个字……,承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。
14-6 发包人在收到竣工结算报告后14天内进行核实或提出修改意见。发包人确认竣工报告后,应通知经办的银行向承包人支付竣工结算款。承包人在收到竣工结算款后7天内将竣工工程交付发包人。发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的,从第15天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。
14-7 工程竣工验收报告经发包人认可后14天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料,造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款,发包人要求交付工程的,承包人应当交付,没有要求交付的,承包人应当承担保管费用。
14-8 双方对竣工结算有争议的,按本合同条款第16-6款的约定处理。
第15条 质量保修
15-1 承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定;对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。
15-2 双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求:工程保修书(附件三)作为本合同附件。
第16条 违约责任、索赔和争议解决方式
16-1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款,应承担的违约责任:_________
双方还约定发包人应承担的其他违约责任:_________
16-2 承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准,应承担的违约责任:_________
双方还约定承包人应承担的其他违约责任:_________
16-3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。
16-4 当一方向另一方提出索赔时,要有正当的理由和索赔证据。
16-5 当索赔事件发生后14天内,提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后14天内给予答复或要求进一步补充证据,在规定时向内未作答复或进一步提出要求,视为索赔已经认可。
16-6 发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定同意采用以下其中第_________种方式解决争议。(1)提请北京仲裁委员会仲裁。(2)提请_________仲裁委员会仲裁。(3)向_________ 人民法院提起诉讼。
16-7 发生争议后,除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外,双方都应继续履行合同。
第17条 合同解除
17-1 发包人承包人协商一致,可以解除合同。
17-2 发包人未按约定支付工程款,停止施工超过56天,承包人有权解除合同。
17-3 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人,发包人有权解除合同。
17-4 有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同。(1)双方约定,结合本工程特点,发生不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约致使合同无法履行;(3)双方约定,其他导致合同解除的原因
17-5 一方依据合同约定要求解除合同,应以书面形式向对方发出解除合同通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同条款第16-6款的约定处理。
17-6 合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地,发包人应为撤出提供便利条件,支付以上费用,并按合同约定支付已完工程款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
17-7 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第18条 不可抗力
18-1 双方结合本工程对于不可抗力的约定:_________
18-2 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,承包人应当每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交情理和修复费用的正式报告及有关资料。
18-3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:_________
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;
(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
(6)延误的工期相应顺延。
18-4 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第19条 补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,对本合同条款内容做进一步具体化约定,并修改、完善、补充条款如下:
第20条 合同终止
20-1 除本合同条款第15条以外,双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。
20-2 合同权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。
第21条 合同份数
21-1 本合同正本两份,具有同等效力,由双方分别保存一份。
21-2 本合同副本共_________份,发包人保存副本_________份,承包人保存副本_________份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
住所:_________住所:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
电话:_________电话:_________
传真:_________传真:_________
开户银行:_________开户银行:_________
账号:_________账号:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
文档为doc格式